Главная / Документы

Типовой договор на услугу по гособоронзаказу. Типовой рамочный договор на услугу по контрактной сборке по гособоронзаказу

на услугу по контрактной сборке по гособоронзаказу

Договор № XX / YY -ДКС

г. Москва « ____ » _________ 20____ г.

«ДОЛОМАНТ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________ ____________________., действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется по отдельным заданиям Заказчика (в дальнейшем - заказам) выполнить работы по изготовлению (монтажу) электронных изделий, согласно приложениям «Перечень электронных изделий, количество и сроки исполнения работ по их монтажу», являющихся неотъемлемой частью настоящего договора и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Оплата производится в сроки, указанные в п. 2.2 настоящего договора, и в размере, определяемом в приложениях к конкретному заказу «Структура цены» являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Для выполнения работ по настоящему договору Заказчик предоставляет собственное сырье и материалы (в дальнейшем - давальческое сырье), а Подрядчик обязуется самостоятельно закупить недостающие комплектующие элементы (печатные платы, радиоэлектронные компоненты и др.) в соответствии с приложениями «Спецификация (перечень) сырья и материалов, закупаемых Подрядчиком для изготовления электронных изделий», являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. Закупленные Подрядчиком печатные платы и радиоэлектронные компоненты включаются в состав электронных изделий. Стоимость печатных плат и радиоэлектронных компонентов, закупленных Подрядчиком к конкретному заказу, входит в общую цену заказа по настоящему договору.

1.3. Заказчик передает Подрядчику по адресу: г. Москва, ______________ - в полном объеме давальческое сырье и техническую (конструкторскую) документацию, необходимые для выполнения работ по настоящему договору.

1.4. Заказчик гарантирует Исполнителю, что:

законных основаниях

действующим законодательством

2. Цена договора

2.1. Цена настоящего договора определяется стоимостью работ по всем приложениям «Структура цены договора», являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Конкретная цена работ по изготовлению электронных изделий устанавливается в соответствующем заказу приложении «Структура цены договора».

2.2. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня согласования заказа выставляет счет на предоплату в размере 100% стоимости работ по заказу к настоящему договору. Счет подлежит оплате в течение 5 (пяти) банковских дней со дня его выписки.

2.3. Оплата считается произведенной с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязан:

· передать Подрядчику необходимую информацию и техническую (конструкторскую) документацию для выполнения работ по монтажу электронных изделий.

· передать Подрядчику давальческое сырье надлежащего качества, не обремененное правами третьих лиц, для монтажа электронных изделий в объемах и по номенклатуре, соответствующей технической (конструкторской) документации на монтируемые модули в соответствии со следующими условиями: радиоэлектронные компоненты должны быть в стандартных заводских упаковках (полеты, матрицы, катушки), с запасом на выбраковку автоматов 2% от номинального количества; радиоэлектронные компоненты, поставляемые в ленточных носителях, должны быть с технологическим запасом прозрачного верхнего прикрывающего корда не менее 40 см на ленту. При этом компоненты первых 3 (трех) сантиметров упаковочных бумажных или пластиковых лент с компонентами являются технологическими и установке на электронные изделия не подлежат.

· оплатить стоимость работ в сроки и в порядке, предусмотренными п. 2.2. настоящего договора и в размере, установленном в соответствующем заказу приложении «Структура цены договора».

· оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим договором.

· принять от Подрядчика готовые электронные изделия в порядке, предусмотренном настоящим договором, а также оставшееся давальческое сырье, в том числе и выбракованное в процессе производства.

· информировать о планируемой загрузке производства Подрядчика заранее, составляя годовой, квартальный и, при необходимости, месячные графики загрузки производства Подрядчика. Подрядчик, на основании этих графиков планирует и оптимизирует работу своего производственного подразделения с целью точного выполнения работ по заданиям Заказчика.

· в случае досрочного расторжения заказа к настоящему договору оплатить Подрядчику уже выполненные им работы до момента расторжения заказа, а также выкупить все оставшиеся дополнительно закупленные Подрядчиком для выполнения работ комплектующие элементы, по ценам указанным в приложении «Спецификация (перечень) сырья и материалов, закупаемых Подрядчиком для изготовления электронных изделий», являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

· в случае прекращения работ по заказу к настоящему договору, возместить Подрядчику причиненные убытки, в пределах разницы между ценой, определенной в заказе за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3.2. Заказчик вправе проверять ход и качество выполнения работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.3. Подрядчик обязан:

· принять от Заказчика давальческое сырье для изготовления электронных изделий и обеспечить его сохранность.

· обеспечить выполнение работ с надлежащим качеством и в соответствии с требованиями технической (конструкторской) документации.

· обеспечить выполнение работ в объеме и в сроки, указанные в приложениях «Перечень электронных изделий, количество и сроки исполнения работ по их монтажу», являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

· уведомить Заказчика о выполнении работ по заказам к настоящему договору, не позднее одного рабочего дня с момента выполнения работ.

· представить Заказчику отчет о расходе давальческого сырья, а также возвратить его остаток.

· на давальческое сырье, выбракованное в процессе изготовления электронных изделий, передать Заказчику соответствующий акт о причине выбраковки в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента выполнения работ по заказу к настоящему договору.

· немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

Ø непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или неточности в технической (конструкторской) документации;

Ø иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут сказаться на качестве результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

3.4. Подрядчик вправе:

· не приступать к работе, приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения заказа к настоящему договору и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению заказа Подрядчиком.

· самостоятельно определять способы выполнения работ по заказам к настоящему договору.

· отказаться от исполнения заказа к настоящему договору и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков, если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика о наличии непригодных или недоброкачественных материалов, неточностей в технической (конструкторской) документации, не произведет в 3-дневный срок замену или не примет других мер для устранения причин, препятствующих надлежащему исполнению работ.

3.5. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего договора, для согласования и принятия необходимых мер.

4. Условия, сроки выполнения и приемки работ

4.1. Предусмотренные настоящим договором работы, а также предоставление материалов и документации выполняются в сроки, установленные и согласованные Сторонами в приложениях «Перечень электронных изделий, количество и сроки исполнения работ по их монтажу», являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Началом работ считается выполнение следующих условий:

· передача Подрядчику конструкторской (технической) документации;

· передача давальческого сырья Подрядчику по накладной установленной формы (М-15);

· поступление суммы, оговоренной в пункте 2.1 на расчетный счет Подрядчика.

4.3. В случае задержки Заказчиком передачи Подрядчику давальческого сырья и технической (конструкторской) документации для монтажа электронных изделий, а также оплаты счета на предоплату, сроки выполнения работ могут быть изменены по усмотрению Подрядчика.

4.4. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения изготовленных Подрядчиком электронных изделий подписать и передать Подрядчику Акт сдачи-приема выполненных работ.

6.2. В случае нарушения одной из сторон своих обязательств, другая сторона вправе в течение 10-ти дней направить письменное требование о взыскании неустойки (пени) за последствия нарушения обязательств, причиненных стороной, нарушившей свои обязательства. Сторона, нарушившая свои обязательства, обязана рассмотреть требование в 10-дневный срок с момента его получения.

6.3. Если в указанный срок требование предъявлено не будет, то неустойка (пеня) не начисляется и не уплачивается. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

6.4. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением Сторон споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка разрешения споров.

6.5. Все претензии третьих лиц, связанные с нарушением их прав при использовании технической (конструкторской) документации для выполнения работ по настоящему договору, предъявляются Заказчику. Исполнитель в данном случае ответственности не несет.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за задержку в исполнении или за невыполнение обязательств по настоящему договору, если эта задержка в исполнении или это невыполнение явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: мобилизации, войны, беспорядков, забастовок, локаута, эмбарго, пожара, наводнения, землетрясения или других стихийных бедствий.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств , в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, обязана, в срок не позднее 10-ти дней после наступления такого обстоятельства, известить другую сторону в письменной форме. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения заказа к настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства, но не более 3 (трех) последовательных месяцев. Если они будут действовать дольше согласованного в заказе к настоящему договору срока, то Стороны или достигают соглашения о продлении сроков исполнения заказа к настоящему договору, или имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение другой стороной возможных убытков.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор действует в течение 1 (одного) года с момента подписания его обеими Сторонами. Договор пролонгируется автоматически на следующий год, если ни одна из сторон не заявила в письменной форме о прекращении действия договора до момента окончания его действия.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон.

8.3. Вся переписка и переговоры, ранее имевшие место между Сторонами, после заключения настоящего договора теряют силу.

8.4. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, применяются нормы действующего гражданского законодательства.

8.5. Выполнение настоящего договора Сторонами не нарушает, и не будет нарушать никаких законов и подзаконных актов, обязательных для исполнения Сторонами.

8.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.7. Настоящий договор имеет следующие приложения, оформляемые к каждому конкретному заказу и являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

1. Перечень материалов и документации, необходимых для выполнения работ по настоящему договору и передаваемых Заказчиком Подрядчику.

2. Перечень электронных изделий, количество и сроки исполнения работ по их монтажу.

3. Структура цены договора.

4. Спецификация (перечень) радиоэлектронных компонентов, закупаемых Подрядчиком для изготовления электронных изделий.

9. Адреса сторон и их банковские реквизиты:

Приложение 1

к Договору № XX/YY-ДКС от « __ » ____________ 20__ г.

Заказ № __ от « ___ » ___________ 20__ г.

Перечень электронных изделий, количество и сроки исполнения работ по их монтажу

«ДОЛОМАНТ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________ _______________, действующего на основании __________, с другой стороны, пришли к соглашению о следующем составе и сроке, передаваемых Заказчику результатов работ по Договору № XX/YY-ДКС от « ___ » ________ 200_г.:

1. Количество электронных изделий:

· ___________________ - ___ (______________) штук;

· ___________________ - ___ (______________) штук.

2. Срок передачи готовых электронных изделий - ___ (__________) недели с момента получения Подрядчиком всех необходимых для начала работ материалов (давальческого сырья) и документации в соответствии с Приложением 1, но не позднее « ____ » _______ 20___ г., а также оплаты счета на предоплату.

Подрядчик имеет право выполнить работы и передать готовые электронные изделия досрочно.

3. Настоящее приложение является неотъемлемой частью настоящего договора № XX/YY-ДКС от « ___ » _________ 20___ г., составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.

Приложение 2

к Договору № XX/YY-ДКС от ____ _________ 20___ г.

Заказ № __ от____ ________ 20___ г.

Перечень материалов и документации, необходимых для выполнения работ по настоящему договору и передаваемых Заказчиком Подрядчику

1. Техническая (конструкторская) документация для изготовления электронных изделий ____________, ____________ и _______________ (в электронном виде).

2. Спецификация (перечень) комплектующих деталей на 1 (одно) электронное изделие ____________, ______________ и ______________ (в бумажном виде).

3. Давальческое сырье для изготовления электронных изделий _____________, ____________ и ______________.

Приложение 3 к Договору № XX/YY-ДКС от ___ ___________ 20__ г.
Заказ № ___ от " ___ " _______________ 20_- г.
	г. Москва							20__ г.

Структура цены договора

Наименование электронных изделий	Подготовка производства на заказ без НДС (руб.)	Заправка на заказ без НДС (руб.)	Стоимость одной печатной платы без НДС (руб.)	Стоимость радиоэлектронных компонентов на одно электронное изделие без НДС (руб.)	Стоимость монтажа одного электронного изделия без НДС (руб.)	Кол-во (шт.)	Общая стоимость работ по изготовлению одного электронного изделия без НДС (руб.)	Общая стоимость работ без НДС (руб.)	НДС 18% (руб.)	Стоимость работ с НДС (руб.)



Итого

Общая стоимость договора: ___________ (________________________________) руб. __ коп.
НДС 18 %: ______________ руб.

ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор						Генеральный директор
____________ ___________						____________/____________/.

СОГЛАСОВАНО						СОГЛАСОВАНО
Начальник _____ ВП МО						Начальник _____ ВП МО
___________ ____________						____________/___________/
Приложение 4
к Договору №XX/YY-ДКС от __ ___________ 200_ г.
Заказ № ___ от " ___ " _______________ 200- г.

г. Москва					200_ г.


	СПЕЦИФИКАЦИЯ
(перечень) сырья и материалов, закупаемых Подрядчиком для изготовления электронных изделий

Наименование	Кол-во эл. изделий по дог-ру (шт.)	Предполагаемые замены и аналоги	Кол-во элементов по дог-ру (шт.)	Кол-во элементов на одно эл. изделие (шт.)	Стоимость элементов на одно эл. изделие без НДС (руб.)	Общая стоимость элементов на все эл. изделия без НДС (руб.)

Конденсатор Керам. ЧИП 100 пф NPO 0603		C0603C101J5GAC7867
………………………………………………………….		…………………………..
ИТОГО:
Для электронного изделия ____________
Микросхема ATtiny26L-8SI SOL-20
………………………………………………………..		…………………………
ИТОГО:

ЗАКАЗЧИК			ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор			Генеральный директор
______________ ___________			____________/_____________/
СОГЛАСОВАНО			СОГЛАСОВАНО
Начальник ____ ВП МО			Начальник ____ ВП МО
_____________ _____________			_____________/____________/

Раздел документа: Образцы документов , Контракт

Сохраните эту страницу:

ПРИМЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ

Гриф ___________________

Экз. No. ____

Государственный оборонный заказ на 20__ г. __________________________________________ (номер и дата постановления Правительства Российской Федерации, которым утвержден государственный оборонный заказ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ No. ______ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ ____________________________________________________ (наименование)

____________________________________________________ (шифр темы)

__________________________________ "__"__________ 20__ г. (место заключения государственного контракта)

_____________________________________________________________________, (полное наименование государственного заказчика)

Именуемый(ое) в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________ _____________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя и отчество)

Действующего на основании ___________________________________________, (наименование документа и его реквизиты)

С одной стороны, и ___________________________________________________ (полное наименование организации - головного исполнителя (исполнителя),

Свидетельство о регистрации)

Именуемый(ое) в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________ _____________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя и отчество)

Действующего на основании ___________________________________________, (наименование документа и его реквизиты)

С другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего государственного контракта и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить опытно-конструкторскую работу (далее именуется - ОКР) по теме _____________________________________________________________________. (наименование и шифр темы)

2. Основание для заключения государственного контракта: ______ _____________________________________________________________________. (наименование документа, его номер и дата, номер и дата решения (протокола) конкурсной комиссии)

II. УСЛОВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

3. ОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями тактико-технического (технического) задания (далее именуется - ТТЗ) _____________________________________________________ (наименование ТТЗ на выполнение ОКР, номер и дата утверждения,

Кем утверждено)

Являющегося неотъемлемой частью настоящего государственного контракта. Полный объем ОКР (этапа ОКР) и сроки выполнения определяются ведомостью исполнения ОКР, которая является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта. 4. Разработанная Исполнителем согласно настоящему государственному контракту документация должна отвечать требованиям ТТЗ и следующих документов: __________________________________________ _____________________________________________________________________. (стандарты или другие документы, их номера и даты)

Документация передается Заказчику ___________________________________. (подлинник, дубликат __ экз., копия __ экз.)

5. Изменение Заказчиком в процессе выполнения ОКР требований, предусмотренных пунктом 3 настоящего государственного контракта, оформляется дополнительным соглашением Сторон с приложением протокола согласования (уточнения) контрактной цены ОКР, которые с момента их подписания являются неотъемлемой частью настоящего государственного контракта. 6. При выполнении ОКР и использовании (в том числе передаче) полученных результатов Стороны обязаны соблюдать следующие условия ограничения: _________________________________________________________ (режим допуска к работам и документам, степень их секретности и другие

Требования, наименования, номера и даты документов, которыми следует руководствоваться)

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7. Исполнитель вправе:

а) привлекать по согласованию с Заказчиком на контрактной основе к исполнению настоящего государственного контракта соисполнителей.

В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика. При этом условия настоящего государственного контракта подлежат включению Исполнителем в контракты с соисполнителями.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего государственного контракта;

б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения ОКР информацию, консультативную и иную помощь;

в) требовать возмещения убытков в порядке, установленном пунктом 38 настоящего государственного контракта;

г) приостановить работу по настоящему государственному контракту в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов ОКР, установленных требованиями ТТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя;

д) приостановить выполнение ОКР в случае, если Заказчик не производил оплату более ___ месяцев за выполненные и принятые этапы ОКР.

8. Заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего государственного контракта и целевое использование средств, выделяемых для выполнения ОКР;

б) в течение __ дней с момента приемки результатов работы (этапа) предъявлять к Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненной ОКР (этапа ОКР);

в) полностью или частично отказаться от выполнения обязательств по настоящему государственному контракту с возмещением фактических затрат Исполнителя;

г) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего государственного контракта назначить срок для приведения результата ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями;

д) требовать возмещения в соответствии с пунктом 38 настоящего государственного контракта убытков, причиненных по вине Исполнителя;

е) прекращать действие настоящего государственного контракта, если дальнейшее проведение ОКР (этапа ОКР) стало неактуальным.

9. Исполнитель обязан:

а) выполнить ОКР в соответствии с утвержденным Заказчиком ТТЗ и передать Заказчику результаты, в том числе всю разработанную согласно настоящему государственному контракту техническую, конструкторскую и иную документацию, а также изготовленные макеты, стенды, технологическую оснастку, экспериментальные и опытные образцы (партию) изделий в предусмотренный настоящим государственным контрактом срок;

б) согласовать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

в) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего государственного контракта;

г) информировать Заказчика о приостановлении ОКР в __-дневный срок с соответствующими обоснованиями;

Д) проводить в процессе выполнения работ по настоящему государственному контракту патентные исследования в соответствии ______________________________________________________________________ (стандарты и др. документы, их номера и даты)

И на дату завершения ОКР обеспечить защиту используемых при выполнении ОКР авторских прав и прав патентообладателей;

е) уведомлять Заказчика в __-дневный срок о каждом полученном при выполнении настоящего государственного контракта результате ОКР (этапа ОКР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны.

10. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты ОКР (этапа ОКР) в соответствии с настоящим государственным контрактом;

б) сообщить Исполнителю в __-дневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении настоящего государственного контракта способного к правовой охране результата ОКР (этапа ОКР) решение о порядке его использования и форме правовой охраны;

в) возместить Исполнителю фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене ОКР (этапа ОКР), в случае досрочного прекращения работ по настоящему государственному контракту;

г) в случае невозможности достижения результатов ОКР, установленных требованиями ТТЗ, в __-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения ОКР (этапа ОКР) и внести по согласованию с Исполнителем изменения в ТТЗ на проведение ОКР и в ведомость исполнения ОКР либо принять решение о ее прекращении;

д) провести в месячный срок после окончания ОКР (этапа ОКР) государственный учет результатов интеллектуальной деятельности, созданных при ее выполнении;

е) передавать Исполнителю необходимую для выполнения ОКР информацию, оказывать консультативную и иную помощь.

IV. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ

11. ОКР (этап ОКР) выполняется в сроки, указанные в ведомости исполнения ОКР.

При этом устанавливаются:

начало ОКР ___________ 20__ г.

окончание ОКР ________ 20__ г.

12. В случае досрочного выполнения ОКР (этапа ОКР) Заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной ОКР (этапа ОКР) производится в установленном настоящим государственным контрактом порядке.

13. Досрочное выполнение ОКР (этапа ОКР) по просьбе Заказчика осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением о сроке выполнения ОКР (этапа ОКР), которое с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

14. Датой исполнения ОКР по настоящему государственному контракту считается дата утверждения Заказчиком акта приемки последнего этапа ОКР при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в ведомости исполнения ОКР.

V. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

15. При завершении выполнения ОКР (этапа ОКР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче. Уведомление Исполнителя о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче должно быть подписано _______________________________________________. (должность, фамилия, имя и отчество)

16. Сдача и приемка выполненной ОКР (этапа ОКР) осуществляется в порядке, установленном следующими документами: _________________ _____________________________________________________________________. (стандарты и другие документы, их номера и даты)

17. Заказчик вправе в течение __ дней с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполнения ОКР (этапа ОКР) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего государственного контракта и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями.

Замечания и претензии устраняются Исполнителем за его счет, если они не выходят за пределы условий настоящего государственного контракта.

18. Если при приемке опытного образца (партии) изделия или во время испытаний (предварительных, приемочных, межведомственных, государственных) будет обнаружено его несоответствие условиям настоящего государственного контракта, то доработка документации, опытного образца (партии) изделия и повторные испытания производятся Исполнителем за свой счет.

Перечень доработок и сроки их устранения указываются в акте Сторон.

VI. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

19. За выполненную в соответствии с условиями настоящего государственного контракта ОКР Заказчик уплачивает Исполнителю _______________________________________________________________ рублей (цифрами и прописью)

В соответствии с утвержденным Сторонами протоколом согласования контрактной цены ОКР, являющимся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта. 20. Заказчик в ___-дневный срок с даты подписания настоящего государственного контракта производит выплату Исполнителю первоначального аванса в размере _________ процентов контрактной цены _________________________________________________________ в сумме (от стоимости ОКР в целом, первого этапа ОКР и т.п.)

Рублей. (цифрами и прописью)

Выдача последующих авансов производится ______________________ (размер, срок и

Другие условия выдачи авансов, установленные нормативными документами и (или)

Соглашением Сторон)

21. Оплата выполненной ОКР (этапа ОКР) производится поэтапно исходя из цен, указанных в протоколе согласования контрактной цены ОКР за вычетом ранее выданного аванса (авансов).

22. Оплата ОКР (этапа ОКР) производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной ОКР (этапа ОКР), оформленной актом приемки.

Счета Исполнителя с приложенными к ним подлинными актами приемки оплачиваются Заказчиком в порядке, установленном нормативными правовыми актами в ____-дневный срок.

23. Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения ОКР (этапа ОКР) или прекращения ОКР (этапа ОКР) проводится Заказчиком в ____-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками.

По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

24. При определении контрактной цены ОКР Стороны руководствуются ______________________________________________________ (типовые методические рекомендации по планированию,

Учету и калькуляции себестоимости научно-технической продукции либо иные нормативы, методики)

25. После утверждения государственного оборонного заказа на очередной год Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему государственному контракту и протокол согласования контрактной цены этапов ОКР (с учетом прогнозных индексов-дефляторов), которые с момента их подписания являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

Объемы ассигнований на выполнение ОКР по настоящему государственному контракту могут быть изменены в соответствии с государственным оборонным заказом на очередной год, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя в течение __ дней с последующей корректировкой условий настоящего государственного контракта.

Заказчик вправе производить выплату Исполнителю до 50 процентов от установленного настоящим государственным контрактом аванса до утверждения государственного оборонного заказа и заключения дополнительного соглашения к настоящему государственному контракту на очередной год.

VII. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОКР

26. Все полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР) результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении ОКР (этапа ОКР) объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации. 27. Права на результаты, полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР), принадлежат ___________________________________________________: (указывается текст соответствующего подпункта)

а) Исполнителю.

Исполнитель обязан по требованию Заказчика безвозмездно предоставить указанному им лицу (лицам) неисключительные права на использование этих результатов;

б) Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.

Распоряжение от имени Российской Федерации правами на результаты, полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР), осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) Исполнителю совместно с Заказчиком.

Порядок использования прав на результаты, полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР), определяется отдельным соглашением Сторон, которое с момента его подписания является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.

VIII. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

28. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего государственного контракта, ходу его исполнения и полученным результатам. К конфиденциальным сведениям относятся __________________________ _____________________________________________________________________. (объем конфиденциальных сведений и перечень документов, в которых они содержатся)

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим государственным контрактом и при необходимости оформляются приложением к настоящему государственному контракту.

IX. ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА И ОТПРАВКА

ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА (ПАРТИИ) ИЗДЕЛИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ

29. Изготовленный опытный образец (партия) изделия с документацией после приемки их Заказчиком считается сданным на ответственное хранение Исполнителю и оформляется ______________________________________________________________________ (порядок принятия, срок и условия хранения образца (партии) изделия,

А также наименование документа, подтверждающего принятие его на хранение)

Заказчик возмещает Исполнителю расходы, связанные с хранением опытного образца (партии) изделия с документацией, если эти расходы не были предусмотрены в контрактной цене ОКР.

30. По окончании приемки опытный образец (партия) изделия, подготовленный к сдаче на испытания, упаковывается Исполнителем и опломбировывается пломбами Исполнителя и Заказчика (представителя Заказчика).

Об исправности тары, упаковки, пломб или состоянии незатаренного опытного образца (партии) изделия Исполнитель и Заказчик (представитель Заказчика) составляют акт.

31. Отправка опытного образца (партии) изделия осуществляется ___________________________________ с оплатой транспортного тарифа (вид транспорта)

В соответствии с ____________________________________________________. (устав, кодекс, положение, порядок оплаты)

32. Акт об исправности тары, упаковки и пломб или состоянии незатаренного образца (партии) изделия и квитанцию транспортной организации о приеме груза для перевозки Исполнитель обязан ______________________________________________________________________ (передать, выслать грузополучателю)

Не позднее ___ дней. 33. Охрану отправляемого опытного образца (партии) изделия в пути следования обеспечивает ______________________________________________ (Заказчик, Исполнитель, другая организация)

В установленном порядке своими силами и за счет _____________________________________________________________________. (наименование организации, оплачивающей охрану)

34. Документацию в согласованном Сторонами объеме на отгруженный опытный образец (партию) изделия Исполнитель направляет __________________________________________________________. (наименование организации и ее адрес)

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

35. _____________________________________________________________ _____________________________________________________________________.

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

36. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего государственного контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего государственного контракта.

37. В случае неустранения в согласованный Сторонами срок недостатков представленной для сдачи ОКР (этапа ОКР) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере __ процентов контрактной цены ОКР (этапа ОКР), подлежащей исправлению.

38. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего государственного контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

39. За нарушение Исполнителем срока выполнения ОКР (этапа ОКР) он уплачивает Заказчику неустойку в размере __ процентов контрактной цены ОКР (этапа ОКР) за каждый день просрочки.

40. За нарушение установленных сроков приемки ОКР (этапа ОКР) по настоящему государственному контракту Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере __ процентов контрактной цены выполненной ОКР (этапа ОКР) за каждый день просрочки.

41. За просрочку оплаты принятой ОКР (этапа ОКР) Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере ___ процентов суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

42. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту.

43. Общая сумма штрафных санкций по результатам выполнения ОКР (этапа ОКР) не может превышать установленной контрактной цены ОКР (этапа ОКР).

44. В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к выполнению ОКР (этапа ОКР) соисполнителей Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные.

XII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

45. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

46. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему государственному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее __ дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

47. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем государственном контракте, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на ___ месяцев.

48. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше ___ месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий государственный контракт и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

49. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

XIII. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

50. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего государственного контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров с оформлением протокола разногласий. Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд _________________________________________________________________, (по месту заключения настоящего государственного контракта, нахождения Заказчика, Исполнителя)

Только после принятия мер по их досудебному урегулированию. Срок для досудебного урегулирования - __ дней.

XIV. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

51. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по "__"__________ 20__ г.

52. Срок действия настоящего государственного контракта может быть продлен по взаимному согласию Сторон. Условия продления определяются Сторонами не менее чем за __ дней до истечения срока действия настоящего государственного контракта.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

53. Настоящий государственный контракт составлен в ___________ экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. Держателями указанных экземпляров являются _____________________________________________________________________. (наименование держателей экземпляров настоящего государственного контракта)

54. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в __-дневный срок.

55. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта являются следующие приложения:

тактико-техническое (техническое) задание;

ведомость исполнения ОКР;

протокол согласования контрактной цены ОКР (с приложениями, раскрывающими структуру цены);

соглашение о порядке использования прав на результаты, полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР).

XVI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ ________________________________ ________________________________ (адрес и банковские реквизиты) (адрес и банковские реквизиты)

________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ____________ ____________ (и. фамилия) (и. фамилия)

"__"______________ 20__ г. "__"______________ 20__ г. М.П. М.П.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Тановой Д.Г.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Иваненко И.Ю.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Публичного акционерного общества «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ИНН 250101001)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Кожресурс» (ИНН 6167126033)

о понуждении заключению договора

при участии в судебном заседании:

от истца: представитель не явился, извещён в порядке ст. ,

от ответчика: представитель Музыкантов А.Б. по доверенности от 28.03.2016.

установил:

ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» обратилась в Арбитражный суд Ростовской области к Обществу с ограниченной ответственностью «Кожресурс» о понуждении заключить договор поставки от 10.11.2015 № 2774 в редакции ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» согласно проекту договора.

В материалы дела в электронном виде поступило заявление истца о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Представитель ответчика исковые требования не признал, поддержал доводы, изложенные в отзыве на исковое заявление.

Дело рассмотрено в порядке статьи Раздел II. Производство в арбитражном суде первой инстанции. Исковое производство > Глава 19. Судебное разбирательство > Статья 156. Рассмотрение дела при непредставлении отзыва на исковое заявление, дополнительных доказательств, а также в отсутствие лиц, участвующих в деле" target="_blank">156 АПК РФ в отсутствии надлежащим образом извещенного истца.

Рассмотрев материалы дела, выслушав пояснения истца, суд установил следующее.

Как указывает истец, Публичное акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» ИНН/ОГРН 2501002394/1022500510350 (далее -ПАО ААК «ПРОГРЕСС») является головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу (государственный контракт от 01.03.2011 № 1120187428962020104001256/3/4/2/10-11-ДОГОЗ), заказчиком по которому является Министерство обороны Российской Федерации.

Истец сослался в иске на положения п. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.06.2015 № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» положения Федерального закона от 29.15.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», согласно которым применяются с 1 сентября 2015 года в отношении государственных контрактов, государственным заказчиком по которым является Министерство обороны Российской Федерации, включая государственные контракты, которые заключены до 1 сентября 2015 года и расчеты по которым будут осуществляться Министерством обороны Российской Федерации после 1 сентября 2015 года.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» головной исполнитель обязан определить состав исполнителей. Порядок формирования кооперации Правительством Российской Федерации в настоящее время не установлен.

Тем не менее, во исполнение указанной обязанности, в рамках исполнения Государственного контракта, ПАО ААК «ПРОГРЕСС» направило оферту Обществу с ограниченной ответственностью «Кожресурс» ИНН/ОГРН 6167126033/1146195007430 (далее - ООО «Кожресурс») о заключении договора поставки от 10.11.2015 № 2774, как единственному поставщику необходимой для выполнения Государственного контракта продукции.

Истец указал, что выбор ООО «Кожресурс» обусловлен тем, что данная компания может удовлетворить потребность ПАО ААК «ПРОГРЕСС» необходимую для исполнения государственного оборонного заказа продукцией в кратчайшие сроки, качество её продукции соответствует технической документации, за время совместной работы претензий по качеству поставляемой продукции не зафиксировано, данный контрагент соответствует обязательным требованиям п. 2.6. распоряжения Государственной корпорации «Ростех» от 14.07.2015 № 102.

Однако, ответчик, отказался акцептовать оферту ПАО ААК «ПРОГРЕСС» и предложило заключить договор на иных условиях.

Истец также сослался на то, что пункты 1.1.,1.2., 1.3., 2.2. договора поставки от 02.11.2015 № 02/11 в редакции ПАО ААК «ПРОГРЕСС» имеют следующее содержание: «Пункт 1.1.: «ПАО ААК «ПРОГРЕСС» является Головным исполнителем по заключенному с Министерством обороны Российской Федерации государственному контракту. Сведения об идентификаторе государственного контракта и отдельном счёте в уполномоченном банке определены в разделе 12 настоящего Договора».

Пункт 1.2.: «В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется передать Товар на основании согласованной сторонами спецификации № 1, которая является неотъемлемой частью настоящего договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить заявленный Товар в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Поставка Товара осуществляется в рамках Государственного контракта № 1120187428962020104001256/3/4/2/10-11-ДОГОЗ от 01.03.2011».

Пункт 1.3.: «Стороны принимают на себя обязательства при осуществлении расчётов по Договору за продукцию, поставляемую во исполнение Государственного оборонного заказа, соблюдать требования Федеральных законов № 275-ФЗ от 29.12.2012 и № 159-ФЗ от 29.06.2015, в том числе:

Указывать номер Государственного контракта с. учётом идентификатора Государственного контракта при расчётах, согласно п. 1.2 настоящего Договора;

Проводить расчёты по Договору через Уполномоченный банк, в соответствии с реквизитами;

Использовать для расчётов по Договору в качестве счёта ПАО ААК «ПРОГРЕСС» открытый в Уполномоченном банке отдельный счёт;

Предоставлять по запросу Покупателя информацию о каждом привлечённом Поставщиком соисполнителе (третьем лице), полном наименовании соисполнителя (третьего лица), его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе и иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 275-ФЗ от 29.12.2012 г. «О государственном оборонном заказе»;

Заключить дополнительные соглашения к ранее заключённым договорам с соисполнителями (третьими лицами), с обязательным указанием в них информации об идентификаторе Контракта;

Условия об осуществлении расчетов по такому договору (договорам) с использованием отдельного счёта, открытого соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ от 29.12.2012 г. «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке, выбранном Покупателем, при наличии у соисполнителя (третьего лица) с таким уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении».

Пункт 2.2.: «Для получения денежных средств за поставляемый Товар в рамках исполнения договора Поставщик должен открыть отдельный счёт в уполномоченном банке - банк ВТБ (ПАО). Идентификатор государственного контракта № 1120187428962020104001256.

Истец исходит из того, что поскольку договор поставки от 10.11.2015 № 2774 заключается в рамках исполнения Государственного оборонного заказа, на него распространяется действие Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». Необходимость включения, указанных условий в договор обусловлена требованиями ч. 1 ст. 8 и ст. 8.3 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

ООО «Кожресурс» предложило свою редакцию договора от 10.11.2015 г. № 2774, содержащую следующие изменения:

Пункт 1.1. изложить в редакции: «В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить и передать Товар на основании согласованной сторонами спецификации № 1, которая является неотъемлемой частью настоящего договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить заявленный Товар в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором»;

Пункт 1.2. Исключить:

Пункт 1.3. Исключить:

Пункт 2.2. Исключить.

Истец обосновывает исковые требования тем, что предложенная ООО «Кожресурс» редакция пунктов 1.1., .1.2., 1.3., 2.2. договора поставки от 10.11.2015 № 2774 не соответствует обязательным к исполнению требованиям ч. 1 ст. 8 и ст. 8.3 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

Не заключение договора поставки от 10.11.2015 № 2774 приведёт к срыву исполнения государственного оборонного заказа по поставке Министерству обороны Российской Федерации военной продукции ввиду отсутствия необходимых материалов.

Изложенное послужило основанием обращения истца в суд с рассматриваемым иском.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в совокупности, суд пришел к выводу, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Кроме того, из проекта договора следует, что редакция условий договора истца истекла.

При возникновении спора об императивном или диспозитивном характере нормы, регулирующей права и обязанности по договору, суд должен указать, каким образом существо законодательного регулирования данного вида договора, необходимость защиты соответствующих особо значимых охраняемых законом интересов или недопущение грубого нарушения баланса интересов сторон предопределяют императивность этой нормы либо пределы ее диспозитивности (Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах").

Таким образом, редакция договора, представленная истцом на момент рассмотрения спора, является устаревшей и исключает получение прибыли ответчика, в случае заключения указанного договора.

Согласно пунктам 2,3,4,5,6,7 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" Головной исполнитель: выбирает уполномоченный банк и заключает с ним договор о банковском сопровождении; уведомляет (до заключения контрактов) исполнителей, входящих в его кооперацию, о необходимости заключения с уполномоченным банком, выбранным головным исполнителем, договора о банковском сопровождении, предусматривающего в том числе обязательное условие об открытии для каждого контракта отдельного счета, включает идентификатор государственного контракта в контракты, заключаемые с исполнителями; соблюдает режим использования отдельного счета, установленный настоящим Федеральным законом; определяет в контрактах, заключаемых с исполнителями, обязательное условие об осуществлении расчетов с использованием отдельного счета, открытого в выбранном головным исполнителем уполномоченном банке; использует для расчетов по контрактам только отдельные счета, открытые исполнителям, с которыми у головного исполнителя заключены контракты, в уполномоченном банке, при наличии у таких исполнителей договора о банковском сопровождении, заключенного с уполномоченным банком.

Тем не менее, частью 3 названной статьи определено, что запрещаются действия (бездействие) головного исполнителя, исполнителя, влекущие за собой необоснованное завышение цены на продукцию по государственному оборонному заказу, неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного контракта, в том числе действия (бездействие), направленные:

1) на включение в себестоимость производства (реализации) продукции затрат, не связанных с ее производством (реализацией);

2) на установление экономически, технологически и (или) иным образом не обоснованной цены на продукцию, поставляемую заказчику или головному исполнителю, исполнителю, превышающей цену, сложившуюся на соответствующем товарном рынке;

3) на использование полученных по государственному контракту, контракту средств на цели, не связанные с выполнением государственного оборонного заказа.

Предметом регулирования Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" является то, что указанный нормативно –правовой акт устанавливает правовые основы государственного регулирования отношений, связанных с формированием, особенностями размещения, выполнения государственного оборонного заказа и государственного контроля (надзора) в сфере государственного оборонного заказа, определяет основные принципы и методы государственного регулирования цен на товары, работы, услуги (далее также - продукция) по государственному оборонному заказу (статья 1 названного закона).

При этом, нормы Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" не содержат условия о понуждении к заключению договора с исполнителем, фактически нормы указанного федерального закона регулируют правоотношения, которые складываются в сфере государственного оборонного заказа. Кроме того, из вышеприведенных норм не усматривается обязанность поставщика по договору, заключенному с истцом выполнять требования, предусмотренные статьей 8 Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".

В соответствии с нормами статьи Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.

Арбитражный суд в порядке статьи Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оценивая относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и их взаимную связь в совокупности, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что истцом не доказан факт того, что ответчик является единственным поставщиком по поставке товара, указанного в Спецификации № 1 к договору, не доказан факт того, что именно в силу положений Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" на ответчика возложена обязанность заключить спорный договор именно на условиях, определенных истцом.

При этом, суд учитывает, что позиция истца о понуждении ответчика к заключению договора на условиях, определенных истцом, основана на только положениях Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", тогда как нормативное –правовое обоснование указанного требования истцом в материалы дела не представлено.

С учетом изложенного, оснований для удовлетворения иска не имеется.

Судебная практика по:

Признание договора незаключенным

Судебная практика по применению нормы ст. 432 ГК РФ